当前位置:首页 > 合同 > 销售合同

家具销售合同

时间:2024-02-27 11:51:35
关于家具销售合同模板汇编9篇

关于家具销售合同模板汇编9篇

在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的家具销售合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

家具销售合同 篇1

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

二、生产厂家

三、合同工期

全部家俱的工期为 日历天,其中:于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场,到场后 日历天内完成现场摆放与安装。

四、质量标准

五、合同价款

合同金额(大写):(小写:¥ 元)

本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。

六、组成合同的文件

下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分,并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解:

上述相同层级中如包括多个文件,则文件的解释效力以时间为序,时间在后的优先解释。

七、承包人的责任

承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。

八、发包人的责任

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同双方约定:双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

家具销售合同 篇2

甲方:金都家具广场

乙方:江夏调查队

依据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方协商订立合同如下:

1、甲方需出售的家具表面无划伤、无碰撞痕迹,产品质量严格参照乙方认可的标准样品。

2、付款方式:订货时,甲方收取货款总额30%的定金,余款提货时付清。

3、甲方负责送货上门及安装,乙方验收。

4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):

金都家具广场

20xx年7月7日

家具销售合同 篇3

合同编号:

出卖人:________________签订地点:

买受人:______________签订时间:年月日

第一条家具名称、数量、价款

家具名称商标或品牌规格型号材质颜色生产厂家数量单价金额

合计人民币金额(大写)____________________

(注:空格如不够用,可以另接)

第二条质量标准:

第三第家具保修期为月,在保修期内出现家具质量问题,由出卖人在天内修理好或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。

第四条定做家具图纸提供办法及要求:

第五条交货时间:

第六条交(提)货方式、地点:

第七条运输方式及费用负担:

第八条检验标准、方法及提出异议的期限:

第九条付款方式及期限:

第十条违约责任:

第十一条合同争议的解决方式:凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第十二条其他约定事项:

出卖人(签字盖章):买受人(签字盖章):

年月日

家具销售合同 篇4

甲方(卖方):XXXXXXXXXXXXX合同编号:XXXXXXXXXXXX

签订地点:XXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方(买方):XXXXXXXXXXXXX签订时间:XXXXXXXXXXXX

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。

第一条:乙方于XXXXX年XXXXX月XXXXX日在青岛XXXXXXX家具市场XXXXXX区XXXXXX号购买甲方以下商品:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

家具名称货号规格质材颜色单位单价数量金额

合计金额:XXXX万XXXX仟XXXX佰XXXX拾XXXX元(?:XXXXXXXXXXXX)

第二条:三包有效期一年,详见鲁质技监质发[20xx]27号文。

第三条:定货时,收取货款总额XXXXXX%的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还。),余款提货或送货时付清。

第四条:自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

第五条:甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,并由甲方开具发票,同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。

第六条:送货时间:XXXXX年XXXXX月XXXXX日XXXXX点地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX

第七条:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的XXXXXX%向乙方支付违约金。

第八条:购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在XXXX天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

第九条:其他约定事项:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第十条:甲乙双方发生争议,应协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第()项处理。

1。提交XXXXXX仲裁委员会仲裁;

2。依法向人民法院提起诉讼。

第十一条:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方:(盖章)XXXXXXX乙方:(签字)XXXXXXX

经办人:XXXXXXXXXXXXX身份证号:XXXXXXXXXXX

联系电话:XXXXXXXXXXX联系电话:XXXXXXXXXXX

XXXXXX年XXXXX月XXXX日

家具销售合同 篇5 ……此处隐藏1363个字……出现质量问题,应由厂方负责修理( ),更换( )

四,付款方式及期限:甲乙双方确定以 _____________ 方式支付货款.

A,一次性付款:即在签订本合同时支付全部货款__________ 元.

B,分期付款:即在签订本合时预付货款__________ 元, _____________ 支付余款_________ 元

五,定做商品图纸由买方提供卖方按图加工制造.

买方自定规格的商品,买方于_____ 年____ 月____ 日前将图纸一式两份交付卖方,卖方审定认可以后,签名(盖章)后,将共中一份交还买方保留(此类定货无严重质量问题不退不换).

推荐合同范本·销售合同范本·家电销售合同·煤炭销售合同·房产销售合同·批发商合同·图书销售合同·产品代理协议·中英文销售合同·垫底销售合同六,运输方式及费用负担 ___________________________ .

七,验收标准,方法及提出异议期限 ___________________________ .

八,违约责任

如买方中途解除合同的,应赔付卖方违约金,此违约金视工程的具体进度20%-60%不等.

九,解决合同纠纷方式:

1,双方协商解决() 2,请求消费者协会调解() 3,向有关行政部门申诉()

4,提请仲裁机构仲裁() 5,向人民法院提起诉讼()

十,其它约定事项:

本合同经甲,乙双方签字,盖章后生效.合同内容如与国家法律,法规及行业标准相悖,应服从法律法规及行业标准的规定.

乙方 甲方:

乙方姓名(章): 单位名称(章):

地 址: 地 址:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电话:

合同签订日期:______ 年 _____ 月 _____ 日

注: 本合同为经营者与消费者买卖合同,一式两份.

家具销售合同 篇9

需方(甲方) 身份证号码:

供方(乙方) 身份证号码:

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,签订本合同,以期共同信守执行。

以上价格为不变价格,含税费、安装费、运输费等,需方不再承担其他任何费用。

第二条、商品质量标准商品质量标准可选择下列第 项作标准:

1、按第一条及样版(附件)作为标准。

2、商品质量由双方议定。

第三条、商品单价及合同总金额:

1、商品定价,供需双方同意按第一条的'总计金额定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。

2、合同总金额:(人民币) 第四条、加工、售后服务方式:

1、需方提供原材料、产品尺寸、产品参考样式图。供方按应严格按照合同规定生产、交货,并接受需方检验。供方隐瞒产品缺陷或使用不符合合同规定辅料而影响产品质量时,需方有权要求重做、修理、减少合同金额或退货。

2、保修期为 年,在保修期内,产品出现质量问题,供方应免费修理(包括材料费、工时费)

3、在保修期内,因同一严重质量问题,修理贰次仍达不到标准要求的,凭修理记录和相关证明,需方有权要求退货、赔偿。 第五条、交货日期及地点:

1、交货日期:

2、交货地点: 第六条、验收标准及提出异议的期限:

1、验收标准:与需方提供参考样式图及其尺寸一致,双方签字确认。

2、工程质量标准:每道工序验收合格率100%.

3、提出异议的期限:收到货后90日内。 第七条、结算方式及付款日期:

1、付款方式:三个付款周期,即完成全部产品工作量30%、80%、100%.付款额度为对应合同总金额的30%、50%、20%. 第八条、违约责任:

1、供方在合同所规定的时间内未按时完成的,应向需方按总货款的10%的违约金来赔偿。并保质保量继续履行本合同。如延期达30天以上的,视为非因不可抗力因素单方面提出解除合同。需向需方支付合同总金额的20%的违约金。且本合同自动终止。

2、因需方责任造成中途退货、应向供方按总货款的10%的违约金来赔偿。 第九条、不可抗力:

1、由于不可抗力造成双方不能履约或全部履约,不视为违约,免除违约责任,且本合同自动终止。

2、不可抗力包括但不限于战争、台风、地震、水灾、火灾、雪灾、政府强制措施等。

第十条、安全要求及综合治理:

1、根据现场条件,需方为供方提供住宿、水、电、入厕条件。伙食供方自理。 2、供方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。

3、进场人必须相对稳定,未经需方同意不得随意变动班组人员。

4、接受需方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。

5、爱护需方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。做好防火、防涝、防盗相关措施。

6、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、等违法乱纪的行为。每位工作人员必须持有身份证等合法证件方可进施工现场,否则无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现常

7、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准,对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

8、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。减少浪费。如恶意浪费原材料,则需方有权进行罚款。

9、供方应按照安全技术操作规程,采取必要的安全防护及环境保护措施,消除事故隐患。

保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。由于供方安全、环境保护、治安和防火、水措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由供方承担,给需方造成的损失由供方承担赔偿。施工中如发生的重大生产安全事故按照国家相关法律、法规、规章负责各自的责任和相关费用。

除原材料需方供应外,小型设备、工具供方自备(包括班组工人的安全防护用具、相关辅料等等)

第十一条、解决合同纠纷的方法:

1、若本合同发生争议,当事人双方应协商解决。

2、协商不成时,任何一方都可向签约所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向签约所在地人民法院提出起诉。

第十二条、附则:

1、本合同正本一式两份,供需双方各执一份,具有同等法律效力; 2、本合同自双方签字之日生效。

3、本合同条款履行完毕后,合约失效。

甲方:(签字/盖章) 乙方:(签字/盖章)

日期: 日期:

《关于家具销售合同模板汇编9篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式