当前位置:首页 > 合同 > 施工合同

施工合同

时间:2024-02-27 11:54:33
【实用】施工合同集合十篇

【实用】施工合同集合十篇

随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的施工合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工合同 篇1

甲方:

乙方:

身份证号码:

联系电话:

家庭住址:

按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:

第一条 工程概况

1、 工程名称:

2、 工程地点:

3、 楼 号:

4、 承包范围:外墙乳胶漆施工

5、 承包方式:包青工

6、 工程单价: 元/㎡;

7、 总工程量:外墙约 平方米;

8、 工程价款:约 万元。

9、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

第二条 甲方义务

1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底;

2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;

3、协调施工现场的有关事宜。

第三条 乙方的义务

1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交甲方审定;

2、 施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;

3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情;

第四条 工程质量及验收

1、 工程质量:优良;

2、 在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;

3、 在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;

4、 每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

5、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

6、 本工程保修期为二年。

第五条 付款方式

施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。

第六条 违约责任

1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

3、空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

第七条 施工安全

乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。

第八条 争议地解决

本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,或人民法院裁决。

第九条 其他约定事项

1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;

2、乙方负担在施工中的用电费用;

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同同附件与合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。

甲方: (盖章) 乙方:(盖章)

代表人: 代表人:

年 月 日 年 月 日

施工合同 篇2

甲方:

乙方:

就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:

1、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。(后附各栋楼的维修方案)

2、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。

3、 在施工前乙方先向甲方预交( )万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。

4、 在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。

5、 在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。

6、 维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。

7、 房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。

8、 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。

9、 质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。

10、 本协议一式两份,双方各持一份。

11、 其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:

经办人(签名):

乙方:

经办人(签名):

20xx年 月 日

施工合同 篇3

甲方:

乙方: 身份证号:

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,经双方自由协商,签订给学校一个教室的内墙刮瓷粉承包协议。

一、工程项目范围、内容:给学校一个教室的内墙刮瓷粉,瓷粉由乙方提供。

二、工程标准:墙壁要平,要求光滑平整完好,用眼睛不能看出高低不平的现象。

三、甲方负责工程的质量验收,施工中的监督,支付乙方劳务费:壹仟肆佰元整(1400.00 元)。

四、乙方对此工程不能转包,严格按标准施工,按期竣工。

五、乙方应安全文明施工,期间保证自己的 ……此处隐藏4767个字……宁路298号

3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间,横轴GC之间)防水堵漏。

4、防水工程施工的主要项目及要求:

根据乙方所报的防水堵漏方案,具体详见《中海国际大厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的快凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏),达到不渗不漏的效果。

第二条 分包方式

乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。

第三条 分包工期

施工期:计划从 年 月 日至 年 月 日止。

第四条 工程质量管理要求及工程质量验收

1、乙方积极配合甲方监督检查,若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定,及时按甲方要求予以返工、返维修。

2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及兰州市有关质量验收标准。

3、本工程完工后,由乙方以书面形式提请甲方验收,甲方在接到验收报告后一周之内组织验收,超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。

第五条 甲方义务

1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督,组织有关部门进行竣工验收。

2、按本合同约定,及时支付工程款项。

第六条 乙方义务

1、乙方由马冬松同志为现场负责人,全面负责合同要求的各项工作。

2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定,否则,甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚,如情节严重或屡犯不该的,甲方有权终止合同。

3、凡乙方采购的材料必须为国家及兰州市相关规范、规定允许使用的材料。

4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。

5、乙方在施工自己范围内的工作时,必须保证其他公共设施及他人劳动成果,如造成破坏,应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。

6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责,甲方不承担任何责任,发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失,乙方负责赔偿。

7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。

8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。

第七条 工程价款计价标准及计价依据

工程总造价:34925.00元(大写:叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)

第八条 结算及付款

1、工程完工后,经甲方验收确定合格后,乙方将按照合同编制工程结算,上报甲方审核,根据本合同签订价格结算,完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%,工程验收合格一年后若无渗漏,再支付合同总造价的45%,剩余5%留作质保金,自工程验收之日起五年之后付清余款。

2、乙方委托马冬松与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的兰州市建筑工程发票。

第九条 违约责任

1、合同双方必须严格履行合同义务,如一方违约,承担违约责任,并赔偿守约方一切损失。

2、乙方不按相关规范标准施工,或出现重大质量事故,甲方有权停止乙方施工,由此造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方施工进度达不到合同要求,每拖延一天,承担总结算价的3%的违约金。

4、乙方如有转包或分包工程行为,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。

第十条 其它

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

2、合同履行中如发生争议,双方协商解决,无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。

3、本合同双方签字(盖章)后生效。

4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇10

发包人(全称):________________

承包人(全称):________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:________________

工程地点:________________

结构形式:________________层数:________________建筑面积:________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:________________

资金来源:________________

二、工程承包范围

承包范围:________________

三、合同工期

工期:________________天

开工日期:________________

竣工合同:________________

四、质量标准

工程质量标准:________________

五、合同价款

1、合同总价(大写):________________(人民币)元

(小写):________________元

(其中:工程暂列金额________________元,计日工________________元,材料暂估价和专业工程暂估价________________元,安全文明施工措施费________________元,总承包服务费________________元。)

2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:________________

(1)本合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附件;

(4)本专用合同条款;

(5)本通用合同条款;

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)已标价工程量清单(附件4:);

(9)招标文件、招标文件澄清及修改;

(10)其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

《【实用】施工合同集合十篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式